AGB – Prylewski SHK (Sanitär · Heizung · Klima)

§1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen Prylewski SHK, Inhaber: Lukas Prylewski (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Auftraggeber.

Abweichende Bedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§2 Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt zustande durch:

• schriftliche Angebotsannahme (z. B. per E-Mail, Unterschrift, digitales System),

• oder durch Beginn der Ausführung auf Wunsch des Auftraggebers.

Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

§3 Leistungsumfang

Der Leistungsumfang ergibt sich ausschließlich aus dem jeweiligen Angebot.

Nicht ausdrücklich aufgeführte Leistungen sind nicht Vertragsbestandteil und werden – sofern erforderlich – gesondert berechnet.

Technisch notwendige Abweichungen bleiben vorbehalten, soweit sie dem Auftraggeber zumutbar sind.

§4 Preise & Vergütung

Alle Preise verstehen sich:

• bei Verbrauchern inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer,

• bei Unternehmern zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.

Zusatzleistungen, Mehrarbeiten oder geänderte Leistungen werden nach Aufwand berechnet.

§5 Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug fällig, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Der Auftragnehmer ist berechtigt:

• Abschlagszahlungen zu verlangen,

• Leistungen bei Zahlungsverzug einzustellen.

§6 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt sicher:

• freien Zugang zur Baustelle,

• ausreichende Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung,

• rechtzeitige Bereitstellung aller erforderlichen Informationen.

Verzögerungen oder Mehrkosten aufgrund fehlender Mitwirkung trägt der Auftraggeber.

§7 Termine & Ausführungsfristen

Termine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.

Höhere Gewalt, Lieferverzögerungen oder unvorhersehbare Umstände berechtigen zur angemessenen Fristverlängerung.

§8 Widerrufsrecht (nur Verbraucher)

Verbrauchern steht bei Fernabsatz- oder Außergeschäftsraumverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn:

• der Auftraggeber ausdrücklich verlangt, dass mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird,

• und die Leistung vollständig erbracht wurde.

Die Widerrufsbelehrung wird dem Angebot beigefügt.

§9 Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Auftragnehmers.

§10 Abnahme

Nach Fertigstellung ist die Leistung abzunehmen.

Geringfügige Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.

§11 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Keine Gewährleistung besteht bei:

• normalem Verschleiß,

• unsachgemäßer Nutzung,

• Fremdeingriffen,

• bauseitigen Mängeln.

§12 Haftung

Der Auftragnehmer haftet:

• uneingeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,

• bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,

• im Übrigen nur in Höhe des typischen, vorhersehbaren Schadens.

Die Haftung für entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.

§13 Not- & Eilaufträge

Bei Not- und Eilaufträgen erklärt der Auftraggeber ausdrücklich:

• den sofortigen Beginn der Arbeiten zu wünschen,

• auf das Widerrufsrecht zu verzichten, sofern gesetzlich zulässig.

§14 Datenschutz

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung verarbeitet.

Weitere Informationen sind der Datenschutzerklärung zu entnehmen.

§15 Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.

Gerichtsstand ist – soweit zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.